货不对板 房屋质量问题惹人怒 高温暴雨不能作为延期交房的理由
货不对板 房屋质量问题惹人怒 【案例】
2008年，市民李先生购买了一套商品房。但是2009年12月，他到售楼部收房时才发现，货不对板情况很严重。阳台地面不平，内墙、天花的沙浆强度不够，并且有空鼓现象。李先生向物业公司反映情况，但是物业公司置之不理。在随后的装饰工程竣工后，还出现沙浆强度不够，沙浆块用手可捏碎等情况。随后，李先生与有关房屋质检部门取得联系，经权威部门检测后，房屋确实存在以上问题。李先生要求开发商赔偿因工程质量导致业主需重新装修的经济损失20万元。目前，双方就此事还在协商中。【支招】
重要质量问题要写进合同。业主接房或者入住后如发现质量问题，应尽快向开发商提出维修，通常施工单位在开发商处会缴纳一定的质量保证金，在质量保证金未退回之前，施工单位通常不会推诿维修工作。业主发现房屋质量问题后要及时保留证据，如拍照等，邀请物管公司确认，以利于评估损失解决问题。在接房时最好邀请验楼师同行。
在商品房销售过程中，货不对板引起的纠纷很少能像其他类型的消费品一样做到“包退包换”。那么，货不对板该如何避免、如何维权呢？在此提醒，签订合同之前要仔细审查条款，最好将自己关心的一些重要的质量问题写进合同，以利于日后维权
高温暴雨不能作为延期交房的理由 因延期交房，开发商被业主索赔。但开发商却以先后遭受高温天气、暴雨、雪灾等自然灾害为理由进行辩解。2009年3月30日，重庆市第一中级人民法院二审驳回了开发商的上诉请求，维持了原一审由开发商支付98名购房者迟延交房违约金的判决。 据法院审理查明，重庆鹏程房屋开发有限责任公司（以下简称鹏程公司）开发建设了位于重庆“银座大厦”，并将该大夏的商品房预售给该张红等98人，双方签订了《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》，约定了付款方式、交房期限和交付条件。张红等98人按照合同约定交付购房款后，而鹏程公司却迟迟未按合同约定按时交房。双方就迟延交房违约金赔付事宜产生纠纷，该98名购房者向法院提起诉讼。一审法院判决由鹏程公司支付98名购房者迟延交房违约金，违约金按双方约定的标准计算。 一审宣判后，鹏程公司不服，向重庆一中院提起上诉。鹏程公司认为：2006年夏天、2007年夏天，重庆遭遇了罕见的高温干旱以及暴雨。2008年1月全国性雪灾以及供电部门调整供电安排等一系列无法预料的因素，加大了按期交房的困难。故要求酌情减轻其逾期交房的违约责任。重庆市一中院经过审议，驳回了上诉人的上诉请求，维持原判。
